Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499) 653-60-72 Доб. 355Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 525Санкт-Петербург и область

Образец договора на оказание ремонтно строительных работ услуг

Стать подрядчиком Войти. Разместите заказ. Получите несколько разных предложений. Выберите лучшее предложение.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Договор на проведение ремонтно-строительных работ

Портфолио Цены Стоимость дизайна интерьера Рабочий дизайн-проект Планировочное решение Авторский надзор Декорирование Подарочные сертификаты Стоимость ремонта и отделки Общестроительные работы Монтажные работы Электромонтажные работы Сантехнические работы Плиточные работы Отделочные работы Двери и окна Стоимость согласования перепланировки Стоимость приёмки квартиры Стоимость технического надзора Сделать запрос Контакты.

О компании Почему мы? Наша команда Договоры Договор на разработку дизайн-проекта Договор об авторском надзоре Договор на проведение ремонтно-строительных работ Вакансии Рекомендации Публикации Вопрос-ответ Блог Дизайн интерьера Дизайн жилых интерьеров Дизайн интерьера офисов Дизайн коммерческих помещений Зачем нужен дизайнер интерьеров?

Что такое дизайн проект? Портфолио Перепланировка Необходимые документы Что можно, а что нельзя Комплектация объекта Подбор мебели Подбор штор Подбор сантехники Подбор обоев Подбор освещения и светильников Подбор радиаторов отопления Подбор бытовой техники Подбор декора и аксессуаров Подбор дверей Подбор напольных покрытий Штукатурка и росписи Витражи и ковка Изделия из камня Вентиляция и кондиционирование Окна и подоконники Автоматизация объекта дома Лепной декор Плитка и мозаика Авторский надзор Ремонт и отделка Ремонт: что к чему Примерная стоимость ремонта Портфолио.

Договор на проведение ремонтно-строительных работ. Распечатать договор Сохранить договор. Предмет договора. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению комплекса ремонтно-отделочных работ помещения, расположенного по адресу: г. Стоимость работ и порядок расчетов. По согласованию сторон стоимость работ может быть изменена в случаях:.

Возникновения дополнительных работ, которые невозможно было предусмотреть в технической документации. Увеличения или уменьшения объема работ, в результате внесения изменений Заказчиком в техническую документацию проект. Любое изменение стоимости работ оформляется дополнительным соглашением между Заказчиком и Подрядчиком, становящимся с момента подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

Оплата работ производится в следующем порядке:. Оплата черновых материалов производится в следующем порядке:. Оплата транспортных расходов производится в следующем порядке:.

В случае если Заказчик поручает Подрядчику закупку отделочных материалов и оборудования, Подрядчик, перед началом выполнения очередного этапа работ, вправе потребовать от Заказчика авансовый платеж в размере полной стоимости материалов или поборудования, необходимых для выполнения данного этапа работ.

Расчеты за выполненные работы и компенсация стоимости материалов и оборудования производятся Заказчиком любым не запрещенным законом способом. Обеспечение строительства материалами и оборудованием. Подрядчик принимает на себя обязательства по обеспечению работ черновыми материалами, необходимыми для выполнения работ, упомянутых в п. По соглашению сторон, Подрядчик может принять на себя обязательства полностью или частично обеспечить работы необходимыми декоративными материалами и оборудованием.

По соглашению сторон, Подрядчик может выполнить данные работы самостоятельно. Все поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать спецификациям, указанным в проекте, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Сторона, поставляющая оборудование под монтаж, обязана сопроводить его документацией предприятия изготовителя, необходимой для монтажа. Стороны, в соответствии с обязательствами по обеспечению строительства материалами и оборудованием, несут ответственность за:.

Соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям. Невозможность использования материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажут, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.

Сроки выполнения и порядок сдачи-приемки работ. В случае задержки оплаты Заказчиком выполненных работ, срок окончания выполнения работ, указанный в п.

Любое изменение сроков выполнения работ за исключением пункта 4. Сдача-приемка выполненных работ производится поэтапно в соответствии с порядком поэтапного выполнения работ, и оформляется актом сдачи-приемки работ, который является неотъемлемой частью настоящего договора.

Конечный акт сдачи-приемки оформляется после полного выполнения работ, указанных в смете и в дополнительных соглашениях, и становится неотъемлемой частью настоящего договора.

Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 3 трех календарных дней после получения им сообщения от Подрядчика о готовности к сдаче соответствующего этапа работ или объекта. Если в процессе приемки выполненных работ Заказчик обнаружил отступления от условий настоящего договора и отказался от приемки результата работ, сторонами фиксируется перечень недостатков и срок их устранения Подрядчиком.

После устранения обнаруженных недостатков сдача-приемка производится повторно. В случае отсутствия у Заказчика замечаний, ранее отмеченных в перечне недостатков, стороны подписывают акт сдачи-приемки выполненных работ.

В случае необоснованного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ без указания причины, такой акт подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке. При этом в акте делается отметка об отказе Заказчика от подписания. В случае, если в течение 5 пяти рабочих дней с момента составления акта сдачи-приемки выполненных работ с отметкой об отказе Заказчика от приемки результата работ п. Заказчик не представил перечень недостатков подлежащих устранению, то работы, указанные в таком акте считаются принятыми по истечению срока, указанного в настоящем пункте и подлежащими оплате в соответствии со сметой.

В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на отсутствие контроля и надзора за их выполнением со стороны Заказчика. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы заинтересованная сторона за свой счет обращается в независимую экспертную организацию для проведения экспертизы.

В случае подтверждения результатами экспертизы позиции заинтересованной стороны, понесенные ею расходы, возлагаются на контрагента по настоящему Договору. Права и обязанности подрядчика. Выполнить работы в сроки, предусмотренные Договором, а также создать условия для производства последующих работ. Обеспечить качество выполнения работ, в соответствие с проектной документацией, действующими СНиП и техническими условиями;.

Своевременно, своими силами и за свой счет, устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ, за которые Подрядчик несет ответственность по настоящему Договору. Провести необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности и рациональному использованию территории объекта в ходе выполнения работ на объекте. Поддерживать чистоту и порядок на объекте и за его пределами подъезд, лифт.

Вывезти в течение 3 трех календарных дней со дня подписания акта о сдаче-приемке объекта, за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инструменты, строительные материалы, демонтировать и вывезти возведенные временные сооружения.

Незамедлительно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить работы, в случае обнаружения непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов или оборудования. Незамедлительно предупредить Заказчика о возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы и иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Устранить по желанию Заказчика, за его счет, недостатки, за которые Подрядчик не несет ответственности, в т. Стоимость устранения таких недостатков определяется сторонами дополнительно.

Устранить недостатки, за которые несет ответственность Подрядчик, за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком. Выполнить полученные в ходе строительства пожелания Заказчика, если они не противоречат условиям строительного подряда и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Незамедлительно сообщить Заказчику о возникшей необходимости проведения дополнительных работ, которые не были учтены в технической документации.

Получить от Заказчика согласие на проведение и оплату таких работ. В противном случае Подрядчик лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость незамедлительных действий в интересах Заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта.

Сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

Подрядчик имеет право:. Отказаться от выполнения работ по устранению недостатков, за которые Подрядчик не несет ответственности, в т. По своему усмотрению привлекать субподрядчиков для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором. Приостановить выполнение работ при неполучении в течение 5 пяти рабочих дней от Заказчика ответа на сообщение о необходимости проведения дополнительных работ, не учтенных в технической документации, с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика.

Отказаться от выполнения дополнительных работ, в случае, если они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика, либо в сферу деятельности его субподрядчиков, либо не могут быть выполнены Подрядчиком и его субподрядчиками по независящим от них причинам. Выполнить работы по настоящему Договору досрочно.

Удерживать принадлежащие Заказчику оборудование, остаток неиспользованного материала и другого имущества Заказчика, оказавшегося у Подрядчика, в случае неисполнения Заказчиком обязанности оплатить выполненные работы.

Права и обязанности заказчика. Подготовить помещение для производства ремонтных работ: вывезти либо упаковать предметы мебели, застелить, если нужно пол, убрать мешающие работе предметы, до начала работ. Предоставить Подрядчику свободный доступ на объект в течение всего срока проведения работ.

Обеспечить Подрядчику возможность подключения к источнику электроэнергии с напряжением не менее вольт, а также возможность использования горячего и холодного водоснабжения. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 2 и 4 настоящего Договора.

Возместить Подрядчику все затраты и убытки, понесенные в связи с внесением изменений в техническую документацию, по инициативе Заказчика. После получения устного по телефону сообщения Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п.

Своевременно решать проблемы, возникающие с жилищной администрацией. Производить по инициативе Подрядчика необходимые согласования проекта. Произвести приемку и оплату работ, в том числе дополнительных, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в настоящем Договоре. Принять и оплатить выполненные досрочно работы в порядке, предусмотренном в настоящем Договоре.

Заказчик имеет право:. Заказчик вправе отказаться от приемки работ только в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком. Расторгнуть договор, либо уведомить Подрядчика о согласии на составление дополнительного соглашения, в течение 3 трех рабочих дней, с момента получения устного по телефону сообщения, вызванного обстоятельствами, указанными в п.

Не оплачивать простой Подрядчика в случае приостановки работ по причинам, указанным в п. Ответственность сторон. Подрядчик несет ответственность за работу, выполненную субподрядчиками и другими контрагентами Подрядчика, как за свою собственную работу.

Подрядчик не несет ответственности за материальные ценности Заказчика или третьих лиц, находящихся в ремонтируемом помещении не принятых по акту приема-передачи, а так же за материалы и оборудование, наличие которых не требуется на объекте на этапе выполняемых работ.

В случае оставления на объекте Заказчиком или третьими лицами материалов, оборудования и иного имущества, наличие которых не требуется на объекте на этапе выполняемых работ, Подрядчик вправе требовать от Заказчика или третьих лиц вывоза оставленного имущества с объекта или заключения договора ответственного хранения такого имущества с Подрядчиком на платной основе. В случае нанесения работниками Подрядчика ущерба повреждения установленному или устанавливаемому Подрядчиком оборудованию, строительным и отделочным материалам, объекту, а так же третьим лицам, Подрядчик обязуется возместить нанесенный материальный ущерб.

Возмещение ущерба производится Подрядчиком в денежной или натуральной форме в течение 30 тридцати дней с момента подписания акта, фиксирующего степень нанесенного ущерба, или с момента получения Подрядчиком претензии, оформленной Заказчиком в письменной форме. В случае нарушения сроков поставки материалов и оборудования Заказчиком, срок окончания выполнения работ по настоящему договору продлевается на срок, согласованный сторонами.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не в состоянии контролировать.

К обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: войны и военные действия, гражданские волнения, эпидемии, блокады, эмбарго, наводнения, пожары, землетрясения, принятие государственными органами актов. При наступлении указанных в п.

Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств. В случаях, предусмотренных в п. В том случае, если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться свыше 6 шести календарных месяцев, Заказчик и Подрядчик должны договориться о судьбе Договора.

Все споры и разногласия между Сторонами должны решаться путем переговоров. В случае если Стороны не придут к соглашению, то спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г.

Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Образец договора на выполнение ремонтных работ с физическим лицом

Портфолио Цены Стоимость дизайна интерьера Рабочий дизайн-проект Планировочное решение Авторский надзор Декорирование Подарочные сертификаты Стоимость ремонта и отделки Общестроительные работы Монтажные работы Электромонтажные работы Сантехнические работы Плиточные работы Отделочные работы Двери и окна Стоимость согласования перепланировки Стоимость приёмки квартиры Стоимость технического надзора Сделать запрос Контакты. О компании Почему мы? Наша команда Договоры Договор на разработку дизайн-проекта Договор об авторском надзоре Договор на проведение ремонтно-строительных работ Вакансии Рекомендации Публикации Вопрос-ответ Блог Дизайн интерьера Дизайн жилых интерьеров Дизайн интерьера офисов Дизайн коммерческих помещений Зачем нужен дизайнер интерьеров? Что такое дизайн проект? Портфолио Перепланировка Необходимые документы Что можно, а что нельзя Комплектация объекта Подбор мебели Подбор штор Подбор сантехники Подбор обоев Подбор освещения и светильников Подбор радиаторов отопления Подбор бытовой техники Подбор декора и аксессуаров Подбор дверей Подбор напольных покрытий Штукатурка и росписи Витражи и ковка Изделия из камня Вентиляция и кондиционирование Окна и подоконники Автоматизация объекта дома Лепной декор Плитка и мозаика Авторский надзор Ремонт и отделка Ремонт: что к чему Примерная стоимость ремонта Портфолио.

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Подписаться на рассылку Рассылка.

Строительство домов. О компании. Статьи Новости. Напишите нам.

Договор подряда: 9 ключевых отличий от трудового договора

Все работы в рамках настоящего договора производятся Подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, профессиональными общепринятыми стандартами и практикой оказания подобных услуг при аналогичных условиях. Стоимость работ и общестроительных материалов является договорной и изменению в одностороннем порядке не подлежит, за исключением случаев:. Расход облицовочных материалов плитки, керамогранита, ламината, паркета, обоев и т. Сроки, указанные в ГПР являются принятыми, но их нарушение не может являться основанием для выплаты Подрядчиком пени за просрочку сроков, при этом Подрядчик имеет право в ходе работ изменить как даты начала и окончания работ по конкретным этапам, так и последовательность выполнения данных этапов, если это не повлияет на общий срок договора. При наличии дополнительных работ, указанных в соответствующих соглашениям и актах сдачи-приемки работ к настоящему договору, срок может быть увеличен на время, потраченное на выполнение данных дополнительных работ. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора, уплатив Подрядчику, часть установленной цены работ, пропорционально части фактически выполненных работ. Своевременно до начала работ подготовить помещение для производства ремонтных работ: вывезти либо упаковать предметы мебели, застелить, если нужно пол, убрать мешающие работе предметы. Обеспечить нормальные условия для проведения отделочных работ: наличие электроэнергии в помещение, наличие водопровода с водой и подключенной канализацией.

Договор на отделочные работы образец бланк

Договор заключается между Заказчиком и Подрядчиком на предмет выполнения ремонтно-строительных работ. Заказчик обязательно должен указать в договоре адреса, по которым требуется провести ремонтные работы. Договор подряда может сопровождаться двумя приложениями. В первом приложении описывается техническое задание и приводится смета ремонтных работ.

Гражданско-правовой договор заключается в отношении деятельности, которую может выполнять работник, в том числе состоящий в штате учреждения. Сотрудники компании также могут привлекаться к труду, не относящемуся к их основным обязанностям, как в порядке, определенном законодательством — в первую очередь Трудовым кодексом, так и путем заключения договора с подрядчиком.

Как обустроить свою первую квартиру: рекомендации дизайнера. Отделка современной квартиры в году. Особенности отделки спальни: расцветки и материалы.

ДОГОВОР НА РЕМОНТ (ОТДЕЛКУ) КВАРТИРЫ

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой , то вам необходимо оценить документ вверху страницы. Спасибо, ваша оценка учтена. Также вы можете оставить комментарий к своей оценке.

Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ в пределах взятых на себя обязательств, сторонние организации в качестве субподрядчиков, при этом Подрядчик несет за деятельность этих организаций полную ответственность. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную договором цену. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков производства работ. Сторона, в обязанность которой входит обеспечение работ материалами, несет ответственность за качество и обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов или ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона. При выполнении работ в отсутствие на объекте Заказчика не допускать нахождение на объекте посторонних лиц. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов в течение 5 рабочих дней, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

Пример договора на ремонтно-отделочные работы

Нарушение этого правила карается штрафом от 3 000 до 5 000 рублей. Естественно, изначальные цифры денежного фонда были выше, так как они учитывали государственный сбор. Принцип ее действия прост: при наступлении страхового случая из суммы выплаты вычитается размер франшизы. Справка готовится в течение 3 рабочих дней. Ниже представлено содержание ст. При отсутствии нотариального соглашения или судебного решения о разделе имущества нужно получить нотариальное согласие на сделку от бывшего супруга продавца.

С 2016 года вступил в силу ряд поправок к Налоговому кодексу.

Образец договора на проведение ремонтных и отделочных работ. работ. В этом случае, услуги Подрядчика оплачиваются согласно фактически.

Ограничения по суммам государственной выплаты не касаются бывших военнослужащих, работников прокуратуры и силовых структур. Такое нарушение может быть выражено в создании должностным лицом препятствий, ограничивающих возможность выбрать в предусмотренных законом случаях по своему усмотрению организацию для сотрудничества (см. Лецитин также оказывает положительное влияние на работу головного мозга и отвечает за нормальное функционирование нервной системе.

Вот перечень правовых норм: ст.

Договор подряда на ремонтно-строительные работы

Ходим на платный кружок в детский сад один раз в неделю. Собственники помещений в многоквартирном доме, несвоевременно и (или) не полностью уплатившие взносы на капитальный ремонт, обязаны уплатить в фонд капитального ремонта пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты.

Число проставляется в соглашении, подписываемом между родителем и представителем детского сада.

Договор подряда (ремонтно-строительные работы)

Как вариант - воспользоваться услугами электронной приемной. Так называемые тракторные права - это удостоверение на управление самоходной автотехникой, столь необходимой при проведении ряда сельхозработ. Потребность в оформлении документа возникает в случае необходимости регистрации или нотариального заверения сделки по отчуждению общего недвижимого имущества.

Когда в России отмечают День матери и День отца. В Постановлении Правительства от 2006 г.

Установили новые требования к заполнению путевого листа. Пока пожилой человек не обратится с заявлением, ходатайство не будет рассмотрено. Образец заполнения заявления для оформления загранпаспорта. За требование средств для их проведения гражданин вправе жаловаться в полномочные инстанции на превышение полномочий со стороны сотрудников управляющей компании. Как уже было сказано выше, проверить кредитную историю через Госуслуги не получится.

Это подразумевает отсутствие установленного срока, по которому нужно пройти переосвидетельствование. Кроме бывших сотрудников на поддержку государства могут рассчитывать и их близкие родственники. Мой сын снял квартиру и хозяин отказывает ему во временной регистрации, мотивируя тем, что живет в другом городе и приехать не.

Какие документы будут необходимы. Все эти факторы помогут понять начинающему предпринимателю схему привлечения клиентов в свой бизнес. Дорого из Санкт-Петербурга по Финляндию на машине занимает порядка несколько часов.

Важным моментом наследования автомобиля является то, что получая авто по наследству, наследник обязан погасить любые задолженности предыдущего владельца. Справка Управления Федеральной миграционной службы по вашему региону - понадобится, если в паспорте отсутствует сведения о месте вашей регистрации.

Просто, потому что он так захотел, и он так хочет.

Комментариев: 4
  1. Максимильян

    Какая Жанна интересная ведущая)))) Зажигалочка))) И без накачанных губ, груди и пр.

  2. Павел

    Крутооооооо епта политика такая сложная...

  3. ureval

    ну или расчетки за год...

  4. Харитина

    Спишутся только до трех тысяч и на те суммы по которым нет решения суда.

Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

© 2018 Юридическая консультация.